顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

电工工程承包协议的内容有哪些

电工工程承包协议的内容有哪些?
  
  合同作为约束当事人双方的权利义务关系的文书,在人们经济活动中显得越来越重要。一旦发生纠纷,合同可以在诉讼中作为重要的凭证,但是书写一份合法有效的合同,也应该注意合同的内容及形式。那么,电工工程承包协议的内容有哪些?下面由我们为您整理了一个合同模板。
  
  电工工程承包协议
  
  发包人全称: (以下简称:甲方)----------
  
  承包人全称: (以下简称:乙方)----------
  
  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
  
  水电安装施工承包合同
  
  一、 工程概况:
  
  工程名称: (以下简称:本工程);
  
  工程地点:
  
  施工现场条件:以现场实际情况为准;
  
  施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。
  
  二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:
  
  1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
  
  2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
  
  3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
  
  A、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
  
  B、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
  
  4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
  
  三、 合同工期:
  
  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。
  
  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
  
  3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
  
  4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
  
  四、 质量标准:
  
  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
  
  ① 建设强制性条文;
  
  ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
  
  ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
  
  ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
  
  ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
  
  ⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
  
  ⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
  
  ⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;
  
  ⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则,
  
  合同范本
  
  《水电安装施工承包合同》(//unjs)。
  
  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
  
  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
  
  五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:
  
  1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。
  
  2、工程量的计量:
  
  (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。
  
  (2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
  
  (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
  
  3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
  
  ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
  
  ②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
  
  ③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
  
  六、 违约保证金的收娶支付及工程款的支付:
  
  1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
  
  2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
  
  3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
  
  4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
  
  七、 施工管理规范
  
  乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
  
  1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
  
  2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
  
  3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
  
  4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
  
  5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。
  
  6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
  
  7、宿州市治安管理处罚条例。
  
  八、 合同生效:
  
  1、本合同订立时间: 年 月 日。
  
  2、订立地点:
  
  3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
  
  我们可以看出,一份合法有效的合同应当包含合同的主体、工程量的标准以及结算、违约责任等内容,双方约定的越具体以后产生纠纷越好解决。如您还有其它问题,可以咨询在线律师。
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·一、法律规定驾驶员喝多少达到醉驾?
      一、法律规定驾驶员喝多少达到醉驾?驾驶员喝2瓶啤酒就可能达到醉驾了,醉酒驾驶的标准为:等于或大于80mg/100ml,即车辆驾驶人员100毫升血液中酒精含......


·破产清算和非破产清算的概念是如何规定的?
      破产清算和非破产清算的概念是如何规定的?公司在政策经营过程之中,是不会出现清算的情形的。出现清算也即公司无法再继续存续下去了,破产清算和非破......


·怀孕了合同到期公司有权不续签吗
      怀孕了合同到期公司有权不续签吗怀孕是一项甜蜜有幸福的事情,他意味着一个新生命的到来。对于职场女性而言就怀孕意味着产假,合同到期续约问题等等。......


·多久能拿到工伤鉴定结果
      多久能拿到工伤鉴定结果工伤伤残鉴定结果一般是自申请劳动能力鉴定材料递交之日起60日内有结果,特殊情况可后延30日,也就是最迟90日内会有结果。设区......


·结婚多长时间算夫妻共同财产我国法律是有明确规定的
      结婚多长时间算夫妻共同财产我国法律是有明确规定的。我国《婚姻法》第十八条规定:“一方的婚前财产属于个人财产。”《最高人民法院关于适用若干问题......


·一、如何办理放弃房产继承公证?
      一、如何办理放弃房产继承公证?到你户籍所在地的公证处去办理“放弃继承权书面声明”,不用返回原籍。具体要求如下:(一)、必须由放弃继承权的继承人亲......


·拆迁纠纷请律师费用标准是怎样的?
      拆迁纠纷请律师费用标准是怎样的?一、拆迁纠纷请律师费用标准是怎样的?(一)补偿标准1、各项征地补偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批......


·驾驶员交通肇事后逃逸,商业三者险是否需要赔偿
      有的法院认为禁止交通事故后逃逸属于每一个驾驶员应当知晓的基本常识,且保险公司在其商业第三者责任保险条款中对肇事逃逸的免赔情形进行了明确约定,......


·结婚一年离婚彩礼退吗 彩礼返还的条件有哪些
      一、结婚一年离婚彩礼退吗?一般是不予返还的,除非因为彩礼导致男方生活困难的,可酌情返还。二、彩礼返还的条件彩礼,中国旧时婚礼程序之一,又......


·犯罪预备中止与犯罪未遂的区别有哪些?
      犯罪预备中止与犯罪未遂的区别有哪些?1、概念不同《刑法》第十四条,故意犯罪:明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,......


·债权转让需要担保人同意吗
      债权转让需要担保人同意吗我们知道进行债务转让的需要经过债权人的同意,那要是进行债权转让的话,是否需要经过债务人或者担保人的同意呢?不少人对此都......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询