油漆工程承包合同范本是怎么样的 根据国家的法律法规的规定
根据国家的法律法规的规定,在签署油漆工程承包合同后,要履行合同上的内容,在质量上面也要做到精益求精,在工程方面,如果发现油漆工程有质量问题,那就要及时的反应这个问题。一旦发现重要的问题,一方是有权终止合同的。下面跟着我一起来看看关于油漆工程承包合同范本吧。
一、油漆工程承包的合同是怎么样的?
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
二、油漆工程承包合同的工期约定是怎么样的?
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
三、关于价款和结算的合同是怎么样的?
1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式:
a、开工后8日内,甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30% 元
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15% 元。
d、竣工验收合格后,甲方付款20% 元。余款5% 元待壹年保修期满后结清。
四、关于承包材料的合同是怎么样的?
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
五、合同范本是什么?
1、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
2、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方):____________________ 工程负责人:____________________________ ____年____月____日
建工单位(承包方):____________________ 工程负责人:____________________________ ____年____月____日
乙方如果因为质量问题而没有被验收成功的话,所遇到的问题该由乙方自己承担,工期也不能够顺延的。总之,一旦签署了合约,就要对其负起责任来。对于油漆工程承包合同范本相信你肯定有所了解了,如还有问题,请咨询律师。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·山东省土地承包法规定的合同范本
山东省土地承包法规定的合同范本山东省土地承包法规定的合同范本发包方:×××市×××经济合作社(以下简称甲方)法定代表人:承包方: ......
·离婚后婚内债务怎么承担
离婚后婚内债务怎么承担离婚时夫妻共同财产需要进行分割,共同债务也是需要进行分割的,那么婚内债务的承担要分为两种情况:1、如果为个人婚前债务。对......
·原告诉讼合同无效诉讼的情形有哪些
一、原告诉讼合同无效诉讼的情形有哪些(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(3)以......
·诈骗罪和非法集资区别是怎样的?
我国刑法当中规定了许多的犯罪罪名这些犯罪罪名,根据他所侵害的犯罪客体不同,也进行了不同的归纳,比如说诈骗罪和非法集资罪是您比较容易混淆的一些......
·贩毒案件法律程序时间的规定是什么?
贩毒案件法律程序时间的规定是什么?一、贩毒案件法律程序时间的规定是什么?贩毒案件法律程序时间的规定是在不同的阶段是有一个不同的时间方面的限......
·人民法院决定逮捕的程序
人民法院决定逮捕被告人也有两种情况:对于直接受理的自诉案件,认为需要逮捕被告人时,由办案人员提交法院院长决定,对于重大、疑难、复杂案件的被......
·劳动者未实际提供劳动,是否成立合同?
认定劳动关系应当采取综合的认定方法,当劳动者与用人单位未签订书面劳动合同的时候,应当综合考虑其他情形认定双方之间是否存在劳动关系,如用人单位......
·如何签订征地补偿协议?
如何签订征地补偿协议?在当今飞速发展的社会,城市面积在不断的扩大。但在经济告诉发展的同时,社会矛盾也在不停地涌现当中。农村乡镇向城镇化发展,......
·刑诉中应当法律援助的情形是什么样的?
刑诉中应当法律援助的情形是什么样的?在现实生活中我们可能会遇到刑事案件,法院在对待刑事案件上格外谨慎,随着法治进程的不断加快,法律援助制度旨......
·城市在旧城改造过程中
城市在旧城改造过程中,会对一些老小区进行拆迁,重新开发商品房。有的拆迁户拿到多套回迁房,符合条件的,可以挂牌买卖。在房屋买卖过程中,发生纠纷......