生活中,一般情况下,房屋建筑时,都是由专门的建筑单位进行施工
房屋建筑合同范本该怎么写?
房屋建筑工程施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,希望双方严格执行,共同遵守。
一、 建筑工程概况
1、工程名称:______
2、地点:______
二、工程造价
1、全部工程手工费合计人民币,大写:______小写:______。
2、每平方米建筑面积______元,含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
三、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
四、施工安全要求
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
五、工程质量。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
六、建房工期
建房工期为______ 天,自______年______月______日开始施工算起。开工起______个工日完工。
七、付款方式
乙方进场后,甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量,根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
1、基础付百分之______。
2、主体封顶后付百分之______(可根据楼层给付)
3、装饰工程完工后付百分之______(可分冰给付)
4、其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
八、违约责任和争议的解决办法
1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
九、合同的生效与终止。
1、本合同一式贰份,甲乙双方当事人各执壹份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
房屋建筑合同中,对于建筑工程概况、工程造价、建筑方式、双方的责任义务等,都应该有着明确的规定。双方当事人一定要知道,房屋建筑合同一旦签订以后,就具有法律效益,日后,如果因为房屋建筑的问题发生了纠纷的话,法院在处理的时候,合同将是主要的一项依据。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·工伤认定中止时间时效是怎么规定的
工伤认定是有时间限制的,还有就是劳动局在为员工做工伤认定的时候,肯定也是有流程的,层层报批以后,才会决定受理。有些时候,可能您不及时的申请做......
·打官司原告要辩护吗
打官司原告要辩护吗生活中,很多人对于打官司都有一个误区,认为打官司的时候只有被告才有辩护的权利,其实不然,原告在法庭中依然是可以为自己辩护的......
·组合家庭没结婚的财产分配方法是怎样的?
组合家庭没结婚的财产分配方法是怎样的?1、组合家庭没结婚的财产分配方法有协商、诉讼两种方式。由于没有领取结婚证,故此属于事实婚姻家庭。2、对于事......
·林权继承需要什么条件?
林权继承需要什么条件?一、林权继承需要什么条件?林权的继承只要是属于被继承者的个人财产,而且继承者也拥有继承权就可以依法的继承;对于继......
·未婚生子要交罚款的么:
未婚生子要交罚款的么:不属罚款,而是由计生部门征收社会抚养费,属一种行政性收费。但是在计划生育条例中的社会抚养费也就相当于罚款,只是称呼不同......
·离婚协议中抚养权可以共同抚养吗
离婚协议中抚养权可以共同抚养吗根据婚姻法规定,在有利于保护子女利益的前提下,父母双方协议轮流抚养子女的,可予准许。所以,离婚后孩子共同抚养是......
·一、工伤认定决定书原件遗失怎么办?
一、工伤认定决定书原件遗失怎么办?在处理工伤赔偿案件中,一部分当事人由于各种原因致使工伤认定决定书原件遗失,在这种情形下,当事人焦急万分。......
·最新骗取出口退税罪处罚标准是怎么样的?
最新骗取出口退税罪处罚标准是怎么样的?《刑法》第二百零四条以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者......
·彩礼是否是夫妻共同财产因为各地的风俗不同
彩礼是否是夫妻共同财产因为各地的风俗不同,所以给付彩礼后产出的结果也各不相同,例如,有些地区彩礼是给付女方父母的;有些地区彩礼虽然给付女方父母......
·离婚有乙肝妈妈抚养权归谁?
夫妻感情关系破裂后会走上离婚的道路,离婚时最大的纠纷就是孩子的抚养权亦或者是财产的分割情况,而对于孩子的抚养权法院依照有利于子女身心健康发展......