工程施工合作协议范本是什么?
由于一些大的建筑工程对施工质量要求比较高,一家单位很难独自完成,这时,其可以同其它单位合作,共同开展工程施工。既然是合作,就应该签署一份协议书,以防今后工程建设过程中出现纠纷和不必要的麻烦。那么工程施工合作协议范本是什么样的?下面您通过这篇范文具体了解下吧。
工程施工合作协议
甲方: 身份证号码: (以下简称甲方)
乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资 _____万元。
本工程项目的投资、股份比例分配如下:
甲方_____投资_____万元,占_____ %;
乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章 工程管理责任及分工
该项目工程管理责任及分工如下
该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
材料采购及其他
在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
利润、风险分配
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章 其 他
资金和管理
该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开 立专用帐户上,专款专用。
该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
合同争议与免责
该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商 解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
本协议生效、终止及其他
与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲 方:(签字)
乙 方:(签字)
其中对工程项目合作方式、工程施工管理及分工、利润风险承担比例及违约责任进行了明文规定。工程施工是容易产生纠纷的地方,对于合作双方而言,更应该通过签署协议的方式,明确各项注意事项,尽量将风险降低最低,确保工程的顺利交付。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·非吸2亿判几年
非法吸收公众存款2亿的,属于数额巨大的情形,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理......
·离婚房子评估多少费用 离婚房产如何评估价格
离婚涉及到房子分割问题的时候,一方实际取得了所有权的,则有可能要对另一方做出补偿,就需要确定房子的价值,对实际的价格作出一个评估才行。而一般......
·遇到欠钱不还的人怎么办
遇到欠钱不还的人怎么办朋友欠钱不还,对于已经将钱借出去而对方到期不还钱的,提出以下建议:(一)到期直接开口到期没有还债的朋友,有可能是没有能力......
·过失损坏电力设备罪司法解释有哪些?
现如今电力在我们的生活中必不可少,是我们生活的必备品,而且这些电力是需要硬件支持才能顺利传给每一个家庭的,如果因为个人的过失而损坏了电力设备......
·取保候审社保开退休金吗?
一、取保候审社保开退休金吗?在没有判刑前,都可以领取养老金,一旦判刑服刑,就停止发放,出狱后继续发放。离退休人员发生下列情形之一的,社会保......
·开发商有延期交房的情况该怎么办
开发商有延期交房的情况该怎么办未按约定时间交付房屋除具有法定免责事由和约定免责事由外开发商应承担逾期交房的违约责任。通常情况下,双方在合同中......
·房屋买卖印花税税率是多少
房屋买卖印花税税率是多少房屋买卖合同属于权利转移书据,要按合同所载金额的万分之五缴纳印花税。二、房屋买卖印花税的内容1、纳税房地产印花税的......
·分割财产诉讼费多少钱?
一、分割财产诉讼费多少钱?分割财产诉讼费是要按照案件涉及财产的数额来确定的,具体如下:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元......