建筑工程居间合同样本是怎样的
建筑工程对工程的承揽有时候可以通过居间人的介绍来进行。居间人可以通过介绍施工单位与承包商之间对的相互需求, ?通过 ?促成建筑工程合同的签订,来从中抽取居间报酬。那么,与居间人签订的居间合同有哪些特征呢?今天我们通过一份建筑工程居间合同样本来简单介绍以下。
一、范文
工程居间合同范本
甲方(委托人): 乙方(居间人):
联系地址: 联系地址:
法定代表人身份证: 身份证:
联系电话: 联系电话:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关最新工程居间合同范本最新工程居间合同范本。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的___%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写: 万元)
2、居间报酬结算方式:
居间报酬总金额为人民币__万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的__%)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转账或现金的方式支付。
3、甲方可以转账或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人最新工程居间合同范本合同范本。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁最新工程居间合同范本最新工程居间合同范本。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
合同签订地:
乙方指定账户户名:
乙方指定账户账号及开户行:
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
二、法律规定
《民法典》(2021年1月1日起实施)
第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。
第七百九十条??建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
通过建筑工程居间合同样本,可以知道,居间人并非合同的当事人,只是为合同的签订提供了中介性质的服务,居间合同的签订,最重要的一点就是对合同委托人相关信息的保密,居间人违反与委托人的保密协议,对其造成损失的,应当承担相应的损害赔偿责任遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·故意毁坏财物价值的鉴定办法是什么?
故意毁坏财物价值的鉴定办法是什么?一、故意毁坏财物价值的鉴定办法是什么?由于在确定故意毁坏财物罪的数额时要区分财物的价值是整体丧失(毁灭)还......
·股东挪用资金罪主体规定是什么?
股东挪用资金罪主体规定是什么?股东挪用资金罪主体规定是特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。具体包括三种不同身份的自然人,一是股份有限......
·涉非法集资企业措施是什么
非法集资在生活中,有时候能得逞的原因就是,犯罪分子以企业、公司的形象面向社会,当事人看见企业确实存在,但是并不会具体查询,这种情况下,就很容......
·行政处罚中存在的问题应该如何纠正?
一个人是不可能十全十美的。同样的一个人所做出的行为也不可能完全正确,偶尔可能会犯错误。就像是我国的行政机关他所做出的行政处罚,有时候也会产生......
·无证驾驶撞死人打官司要请律师吗
无证驾驶撞死人打官司要请律师吗说到无证驾驶撞死人打官司,应该是双方就赔偿问题无法达成一致的情况下,一方当事人向法院起诉,要求法院进行判决。......
·离婚时已产生的保险金
离婚时已产生的保险金1、以其中一方当事人为受益人的。对于该种情况,按夫妻共同财产进行分割,除非双方当事人有另外约定。2、双方当事人均为受益人的......
·公司法人变更章程是什么?
公司法人变更章程是什么?一个公司的主要负责人也就是公司法人对公司来说是至关重要的,公司的发展需要公司法人到正确领导和决策,而公司法人的变更......
·劳动合同法关于保险有哪些具体规定?
按照相关法律规定,用人单位在于劳动者建立劳动关系后应该为其缴纳社会保险,这是用人单位应尽的义务。那么劳动合同法关于保险的规定有哪些?劳动保险......
·交通事故的处理有期限限制吗
在对交通事故进行处理的时候,可能当事人都是很想快点处理完,这样也不会影响自己的正常生活、工作。那么通常情况下交通事故的处理有期限限制吗?相信......
·一般保证时效中断诉讼时效终止的情形有哪些?
一般保证时效中断诉讼时效终止的情形有哪些?一般保证时效中断诉讼时效终止的情形:提起诉讼或仲裁、权利人主张权利、义务人同意履行义务、提起诉讼或仲......