建筑工程合同补充协议怎么写
发 包 人:________
承 包 人:________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
一、 工程概况
1、工程名称:________
2、工程地址:________
3、建筑面积:________
4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5、设计单位:________
6、监理单位: ________
二、工程内容及承包范围
1、 外墙面砖改为外墙漆
2、 客厅推拉门取消
3、 本工程为满七层,结构找坡
4、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5、 外墙40 × 40 深灰色栅格取消
6、 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
7、 其余均按原图施工
三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
1、开、竣工日期
1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
1、 除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
2、 本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3、 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
4、 本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5、 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行账号 银行账号:
签定合同代表: 签定合同代表:
年 月 日 年 月 日
在签订建筑工程合同的时候尽量要将双方需要约定的事情在合同中体现出来,但是如果在合同签订以后漏掉了一些内容是可以签订补充协议的,但是签合同的时候还是尽量将内容写完整,防止补充协议出现的情况,在书写建筑工程合同补充协议的时候合同双方当事人都应该全面的阅读合同的所有内容,掌握合同中的一些细节内容可以防止一些合同纠纷的发生。遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·公司债券违约风险指标是什么?
公司债券违约风险指标是什么?一、公司债券的违约风险高低的指标公司债券是指公司依照法定程序发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债......
·商品房的交付标准是什么?
商品房的交付标准是什么?商品房的交付标准是什么?(1)工程竣工验收(包括消防和环保)《城市房地产管理法》、《建筑法》和《民法典》都要求工程验收......
·企业上市需要哪些条件?
企业上市需要哪些条件(一)只有股份公司才具备上市的资格;(二)申请上市公司,公司经营必须是3年以上,在这三年内没有更换过董事、高层管理人员、并且公......
·用人单位未履行告知义务对劳动合同效力影响?
《劳动合同法》第三条规定“订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚信原则”;第八条规定“用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳......
·套取银行贷款资金刑事责任是什么?
套取银行贷款资金刑事责任是什么?套取金融机构信贷资金是指用于借贷牟取非法收入为目的而取得金融机构贷款。行为本身并不需要具有一定的欺骗性。如果以......
·买卖二手房过程中需要知道什么
买卖二手房过程中需要知道什么1、二手房有无合法的产权和土地使用权现实生活中存在利用假房产证行骗的情况,鉴别房产证的真伪,对房屋交易双方当事人......
·刑事案件的上诉程序是怎样的
刑事案件的上诉程序是怎样的无论是刑事案件、民事案件还是行政案件,在对一审法院作出的判决不服时,一般情况下当事人都是可以依法向上一级法院提起上......
·如果小三有家庭算重婚罪吗
一、如果小三有家庭算重婚罪吗?小三有家庭也不一定构成重婚罪,根据司法实践经验,重婚行为主要有以下几种类型:(1)与配偶登记结婚,与他人又登记......
·涉外婚姻离婚的各国规定中,我国是如何规定的?
涉外婚姻离婚的各国规定中,我国是如何规定的?一、我国对涉外婚姻离婚是如何规定的?我国《民法通则》第一百四十七条规定,中华人民共和国公民同外......
·天津征地补偿法律法规的详细内容是什么
天津征地补偿法律法规的详细内容是什么城市的发展是伴随着招商引资才会让本省的经济和民众的基本生活条件越来越好的,而拆迁这几乎也是有些项目建设......
·公司辞退员工可否要求双倍赔偿金
《劳动合同法》第四十二条规定,劳动者有以下情形之一的,用人单位违法解除劳动合同的,应支付劳动者双倍赔偿金:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者......