顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

发包人违约责任的情形有哪些?

发包人违约责任的情形有哪些?
  
  一、发包人违约的情形具体有哪些
  
  (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;
  
  (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;
  
  (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;
  
  (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;
  
  (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的;
  
  (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
  
  (7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
  
  (8)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
  
  发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。
  
  二、发包人违约的责任
  
  发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
  
  三、因发包人违约解除合同
  
  除专用合同条款另有约定外,承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满28天后,发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,或出现发包人违约的情形第(7)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。
  
  依据《民法典》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:
  
  (1)做好施工前的2113一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原5261材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。
  
  (2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。
  
  (3)对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业4102的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
  
  (4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量1653检验标准进行验收。
  
  (5)支付价款,接收工程。
  
  (6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
  
  发包人代表的是建设方面,对施工的质量完工的时间等都应当有相应的要求,在建设工程的时候首先肯定是需要给发包人签订相应的合同,其中要明确写清楚违约条款和违约之后的补救措施,出现事故可以避免损失或减小损失。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·在我国公司法人是责任人吗
      在我国公司法人是责任人吗在我国如果有公民担任一家公司的公司法人的话,那么其实在一定程度上,如果公司发生了违规操作的现象的话,那么该自然人是需......


·疫情期间患者瞒报传染病刑事责任
      《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条故意隐瞒、传播突发传染病......


·到公安局报案警察会管重婚吗?
      到公安局报案警察会管重婚吗?到公安局报案警察会管重婚,重婚罪的立案标准如下:1、与配偶登记结婚,与他人又登记结婚而重婚,也即两个法律婚的重婚。......


·敲诈勒索罪与破坏生产经营罪的量刑
      敲砸勒索罪和破坏生产经营罪都是刑法条文中的罪名,触犯刑法肯定会受到刑事处罚和承担刑事责任,了解敲诈勒索罪与破坏生产经营罪的量刑,是非常有作用......


·笔迹鉴定申请流程是什么?
      笔迹鉴定申请流程是什么?申请笔迹鉴定的程序:1、由一方当事人在举证期前向法院提起申请;2、经过双方当事人质证,确定提供鉴定的样本;3、由双方协商选......


·法定夫妻共同财产包括哪些
      法定夫妻共同财产包括哪些1、生产经营收益。包括生产劳动收入、工业、服务业、信息业等行业的生产经营收入,也包括股票债权买卖收入、投资经营企业收入......


·法院主动适用抗辩权的法律规定
      法院主动适用抗辩权的法律规定抗辩权是法律赋予您的基本权利,您可以依法行使抗辩权,法院主动适用抗辩权的情形也是存在的,主动适用抗辩权意味着对......


·争取抚养权上诉费多少
      争取抚养权上诉费多少离婚纠纷包括离婚财产分割、子女抚养问题的处理。诉讼费200元,简易程序或者普通调解都是100元。财产分割会额外收取财产分割费。......


·作为独身老人怎么立遗嘱
      作为独身老人怎么立遗嘱?独身老人立遗嘱的方式有公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱、口头遗嘱。1、公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。2、自书遗嘱......


·招标投标合同管理是什么?
      招标投标合同管理是什么?我们知道很多大型的假设工程需要竞标的方式来选择建造商,这样的方式就可以选择价格最低质量最好的建造商来建造,在选择的......


·行政复议的具体流程是什么?
      行政复议的具体流程是什么(一)申请行政复议是依申请行为。它以行政相对人主动提起为前提,即相对人不提出申请,行政复议机关不能主动管辖。根据《......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询