025-84110110
建设工程特大暴雨怎么索赔
特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。
《中华人民共和国民法总则》
第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么
1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。
3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
三、最新资讯
《中华人民共和国民法典》
第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
遇到相关问题，欢迎联系顾小东律师，手机：025-84110110
@顾小东律师简介：男，法学学士，副主任律师，中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验，现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·进行房屋纠纷赔偿起诉需要符合的条件有哪些？
进行房屋纠纷赔偿起诉需要符合的条件有哪些？一、进行房屋纠纷赔偿起诉需要符合的条件有哪些？起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利......
·行政处罚周期多长时间？
行政处罚周期多长时间?行政处罚周期一般在立案之日起的90日内作出行政处罚，案件复杂的可以延长30日，根据《行政处罚程序规定》第五十七条规定：适用一......
·婚内欠条离婚时是否有效？
欠条的效力应为有效，离婚时应按照约定处理。主要有三个理由： 第一，本案涉及的3万元属于夫妻共同财产。我国《婚姻法》......
·申请强制执行行政处罚需要哪些材料？
申请强制执行行政处罚需要哪些材料?1、执行申请书。由申请执行人签字或盖章。2、生效法律文书原件。3、执行申请人的身份证明。公民个人申请的，应当提......
·自制药酒专利申请程序
自制药酒专利申请程序现在有的人想要对自己的自制药酒申请专利，但是又不知道该如何申请，以及申请哪方面的专利。对于自制药酒，想要申请专利只能申......
·民间借贷的法律规定有哪些
民间借贷的法律规定有哪些最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定为正确审理民间借贷纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》《......
·刑事拘留20天批捕的适用条件是什么
一、刑事拘留20天批捕的适用条件是什么?根据刑事诉讼法和人民检察院办理刑事案件规则的规定，逮捕的条件为：1、有证据证明有犯罪事实。所谓“有证......
·醉酒驾驶肇事逃逸怎么处罚？
《刑法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车......
·供应商欠钱不还没合同怎么办
供应商欠钱不还没合同怎么办?需要收集相关证据，直接到法院诉讼解决，起诉需要准备的证据主要有：①证明当事人(原、被告或第三人)诉讼主体资格的证据1......
·《民法典》总则部分127条的内容是什么?
《民法典》总则部分127条的内容是什么？在网络中，我们玩游戏或者社交账号多多少少都会有充值一些虚拟货币，比如q币等等。这些货币虽然无法在现实生活......
·关于车辆的划痕险如何报案？
走在大街上，人行道上停放着各种车，这些车停靠在这些人流量很大的路边，是非常的容易被刮花的，关于车子被刮花，是不是可以向保险公司索赔，很多人对......
