顾小东律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

建设工程施工的专业性极强,所以建设工程施工合同的签订自然也不

  建设工程施工的专业性极强,所以建设工程施工合同的签订自然也不能马虎。住房城乡建设部、国家工商行政管理总局一般会根据民法典、建筑法和投标法等法律发规的规定发布建设工程施工合同的范本,还会根据法律发规和其他一些实际情况的变化对该合同范本进行修订。下面我们提供最新修订的建设工程施工管理合同示范文本,供您参考。
  
  合同协议书
  
  发包人(全称):__________________
  
  承包人(全称):__________________
  
  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
  
  工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:___________________________。
  
  2、工程地点:___________________________。
  
  3、工程立项批准文号:__________________。
  
  4、资金来源:___________________________。
  
  5、工程内容:___________________________。
  
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  
  6、工程承包范围:
  
  _____________________________________________。
  
  二、合同工期
  
  计划开工日期:_________年_________月_________日。
  
  计划竣工日期:_________年_________月_________日。
  
  工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  
  三、质量标准
  
  工程质量符合___________________________标准。
  
  四、签约合同价与合同价格形式
  
  1、签约合同价为:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  其中:
  
  (1)安全文明施工费:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (2)材料和工程设备暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (3)专业工程暂估价金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  (4)暂列金额:
  
  人民币(大写__________________) (¥_________元);
  
  2、合同价格形式:__________________。
  
  五、项目经理
  
  承包人项目经理:__________________。
  
  六、合同文件构成
  
  本协议书与下列文件一起构成合同文件:
  
  (1)中标通知书(如果有);
  
  (2)投标函及其附录(如果有);
  
  (3)专用合同条款及其附件;
  
  (4)通用合同条款;
  
  (5)技术标准和要求;
  
  (6)图纸;
  
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  
  (8)其他合同文件。
  
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  
  七、承诺
  
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  
  八、词语含义
  
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  
  九、签订时间
  
  本合同于_________年_________月_________日签订。
  
  十、签订地点
  
  本合同在___________________________签订。
  
  十一、补充协议
  
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  
  十二、合同生效
  
  本合同自_________生效。
  
  十三、合同份数
  
  本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
  
  发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
  
  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
  
  _________________________(签字)______________________(签字)
  
  组织机构代码:________________ 组织机构代码:________________
  
  地 址:_______________________ 地 址:_______________________
  
  邮政编码:____________________   邮政编码:____________________
  
  法定代表人:__________________  法定代表人:__________________
  
  委托代理人:__________________   委托代理人:__________________
  
  电 话:_______________________   电 话:_______________________
  
  传 真:_______________________  传 真:_______________________
  
  电子信箱:____________________ 电子信箱:____________________
  
  开户银行:____________________   开户银行:____________________
  
  账 号:_______________________   账 号:_______________________
  
  以上是建设工程施工管理合同示范文本的内容,对建设工程施工合同的内容、格式等都做了详细的规定。该文本适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人应根据该《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
总结:建设工程施工的专业性极强,所以建设工程施工合同的签订自然也不能马虎。住房城乡建设部、国家工商行政管理总局一般会根据民法典、建筑法和投标法等法...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
顾小东律师

副主任 主办律师 54岁

025-84110110

#顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法...More>>

·个人独资企业的设立条件有哪些?
      个人独资企业的设立条件有哪些?一、个人独资企业的设立条件有哪些设立个人独资企业应当具备下列条件:1、投资人是中国公民个人独资企业中的“人”只能是自然人,自然人之外的法人、其他组织......


·多个子女不同意继承房产怎么办
      多个子女不同意继承房产怎么办根据《民法典》规定继承开始后,先由第一顺序的继承人继承,没有第一顺序继承人继承(包括没有第一顺序继承人及虽有第一顺序继承人但全部放弃或丧失继承权的,才由第......


·这里应该是交罚金不是罚款。醉酒驾驶机动车辆
      这里应该是交罚金不是罚款。醉酒驾驶机动车辆,吊销驾照,5年内不得重新获取驾照,经过判决后处以拘役,并处罚金;醉酒驾驶营运机动车辆,吊销驾照,10年内不得重新获取驾照,终生不得驾驶营运车......


·司法鉴定问题管理规定的流程是什么?
      我们在日常生活中,总是会遇到与他人发生纠纷是事情,那么经过协商无果后会经过诉讼等手段来解决,诉讼中的证据可能就要经过司法鉴定来鉴定,司法鉴定问题管理规定的流程是什么呢,一般来说会有......


·解除劳动关系的补偿金额的规定
      当遇到解除劳动关系时,劳动者就会比较关心解除劳动关系自己能够收到多少赔偿。我国法律对解除劳动关系的补偿金额有着明确的规定。您如果知道解除劳动关系相关规定就会比较好的保障自己的权利。......


·一、结婚一个月分居法院判决返还彩礼是否合理?
      一、结婚一个月分居法院判决返还彩礼是否合理?这样的判决是合理的,最高人民法院在婚姻法解释第十条当事人请求返还按照习俗给付的结婚彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:......


建设工程施工的专业性极强,所以建设工程施工合同的签订自然也不
顾小东律师
副主任 主办律师 54岁
025-84110110
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

顾小东律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:025-84110110